Travaux De Restauration Des Menuiseries De La Salle D'Audience Du Tribunal Administratif De Toulon
Le Département du Var recherche des prestataires pour des travaux de restauration des menuiseries de la salle d'audience du Tribunal Administratif de Toulon. Les travaux incluent la restauration de châssis vitrés, soupiraux et portes monumentales.
Acheteur
| Nom officiel | Département du Var |
|---|---|
| SIRET | 22830001800113 |
| Adresse | 83000 TOULON |
| Point de contact | Conseil départemental du Var - Dbep - Service marchés -390 Av. des Lices -83076 Toulon Cedex |
Procédure
| Titre | TRAVAUX DE RESTAURATION DES MENUISERIES DE LA SALLE D'AUDIENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON |
|---|---|
| Description | La présente consultation concerne la prestation suivante : Travaux de restauration des menuiseries de la salle d'audience du Tribunal Administratif de Toulon. Les travaux portent sur : - la restauration des quatre grands châssis vitrés de la salle d'audience, rue Hippolyte Duprat et leurs grilles extérieures ; - les soupiraux de la salle d'audience et leurs grilles extérieures ; - la restauration des deux portes monumentales du tribunal administratif L'objet des travaux vise à une amélioration du confort thermique et acoustique de la salle d'audience. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail. Les variantes ne sont pas autorisées. A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le : 25 mai 2026 Le marché est conclu sous la forme d'un marché ordinaire (à prix global et forfaitaire). Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental |
| Identifiant | 20260454-NM/PG |
| Type | Procédure adaptée |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45212350 |
Lieu d'exécution
| Lieu | Tribunal administratif de Toulon - 5 rue Racine 83000 - TOULON |
|---|
Informations générales
| Durée | 6 mois |
|---|---|
| Variantes | Non autorisées |
| Date limite | 03/04/2026 pm 16:00 (23j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité économique : Renvoi au règlement de la consultation
Capacité technique : Renvoi au règlement de la consultation
DOSSIER CANDIDATURE : voir article 3.2 du RC - Précision : Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres : Certificat QUALIBAT 4393 : Restauration des menuiseries des monuments historiques ou équivalent (les chantiers de même ordre exécutés sur les dernières années pourront être considérés comme des équivalences au Qualibat)
Délai d'exécution du marché :
Le délai de la période de préparation des travaux est de 1 mois à compter de la notification du présent marché. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service qui prescrira de les commence.
Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres en page de garde du RC
Délai d'exécution du marché :
Le délai de la période de préparation des travaux est de 1 mois à compter de la notification du présent marché. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service qui prescrira de les commence.
Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres en page de garde du RC
Lot
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations